Arriaga, César Felipe Empresa Constructora c/Municipalidad de Rojas s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

César Felipe Arriaga (Empresa Constructora).

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Rojas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

actualización monetaria e intereses moratorios por la demora en la emisión y pago de certificados de obra correspondientes al contrato para la terminación del edificio de la Escuela Técnica Industrial Nro. 1; se invoca el pronto despacho por retardación administrativa.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda; se reconoce el derecho del actor al cobro de los intereses moratorios conforme a las pautas de los peritos; se condena a la Municipalidad de Rojas al pago de la suma que resulte de la liquidación; actualización con promedio de índices INDEC hasta 31-III-91 y tasa del 6% anual hasta esa fecha; desde 1-IV-91 intereses sobre capital reajustado a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos a 30 días; costas a la demandada en la primera cuestión y en la segunda por su orden; difiérense honorarios hasta la aprobación de la liquidación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Las formulaciones del particular permitieron encauzar debidamente el trámite administrativo. Las autoridades municipales desde un primer momento consideraron la cuestión como un reclamo de intereses y actualización monetaria por los atrasos imputados en los pagos de las certificaciones... En esta sede, la Municipalidad demandada acude a reparos formales que contravienen las constancias administrativas en una actitud carente de sustento y claramente dilatoria."

"Los trámites administrativos dan cuenta de la existencia de atrasos en las cancelaciones de los certificados y las recíprocas imputaciones de responsabilidad entre los funcionarios municipales y provinciales... Ello resulta coincidente con los dictamenes elaborados por los peritos intervinientes en autos (fs. 138/140 y fs. 171/179). Ambos demuestran la existencia de mora en los pagos."

"Por todas las razones expuestas, corresponde hacer lugar a la demanda entablada, reconociendo el derecho de la actora al cobro de los intereses moratorios devengados de conformidad a las pautas establecidas por los peritos intervinientes y condenando a la Municipalidad de Rojas al pago de la suma correspondiente.

Los importes devengados deben actualizarse con aplicación del promedio de índices de precios al consumidor nivel general y costo de la construcción que publica el INDEC hasta el 31-III-91 (art. 8, ley 23.928). A la suma que resulte deberá aplicarse un interés calculado a la tasa del 6% anual por el mismo período.

A partir del 1-IV-91 se liquidarán exclusivamente sobre el capital reajustado y mediante la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días hasta el efectivo pago."

¿Cómo votaron los jueces?

El señor Juez Negri votó por la negativa en la cuestión de admisibilidad formal y por la afirmativa en el fondo; los señores jueces Laborde, Mercader, Hitters y San Martín adhirieron a ambos votos por los fundamentos del Dr. Negri. El bloque dispositivo final dispone la resolución que antecede, por mayoría.