JurisprudenciaARG
PICCONE ALFREDO Y ENRIQUE NAVES C/ GOBIERNO PROVINCIAL P/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El contratista de obra pública reclamó intereses por emisión tardía de certificados. El tribunal admitió el derecho a intereses cuando la demora en expedir los certificados es inimputable al contratista y aplicó el art. 3º del decreto 1795-E/1948, computando los plazos desde el momento en que correspondía extender la documentación.
¿Quién es el actor?
El contratista de obra pública (parte que reclama intereses).
¿A quién se demanda?
El órgano u organismo responsable de emitir los certificados de obra pública (administración pública).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pago de intereses por la demora en la emisión de certificados vinculados a la obra pública cuando dicha demora no es imputable al contratista.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al reclamo de intereses: cuando la emisión tardía de certificados es inimputable al contratista, corresponde aplicar la disposición del art. 3º del decreto 1795-E/1948, pero computando los plazos para intereses desde el momento en que debía haberse extendido la documentación y no desde la fecha efectivamente consignada en los certificados tardíos.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Si media demora en la emisión de los certificados inimputable al contratista, es lógico y equitativo aplicar la disposición del art. 3º del decreto 1795 -E- 1948, pero haciendo correr los plazos para el cómputo de los intereses desde el momento que corresponde extender esa documentación y no a partir recién de la fecha de los certificados."
"El contratista -de obra pública- tiene derecho a intereses si la emisión tardía del certificado es inimputable al mismo."
(No se consignan votos en disidencia en el texto aportado.)
Ver el fallo completo
Dejá tu email y te mostramos la sentencia completa.
El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.
Encontrá la jurisprudencia para tu caso
Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.