CAMINOS DEL PARANA SA c/ EN-DNV s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
La firma Caminos del Paraná S.A. promovió demanda contra la Dirección Nacional de Vialidad por mora en el pago de certificados de obra. La Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda al considerar que no se acreditó la mora invocada.
Carga de la prueba
Prueba pericial
Intereses moratorios
Mora
Obra publica
Certificados de obra
¿Quién es el actor?
Caminos del Paraná S.A.
¿A quién se demanda?
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reclamación de intereses moratorios por mora en el pago de certificados de obra
¿Qué se resolvió?
La Cámara revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda.
Fundamentos principales:
- La pericia contable presentada no detallaba fechas de vencimiento y pago de los certificados, ni acreditaba la mora invocada por la actora.
- La demandada negó la existencia de mora y cuestionó la falta de fundamentos del dictamen pericial, lo que no fue adecuadamente valorado por el juez de primera instancia.
- La actora tenía la carga de acreditar los hechos en que basaba su reclamo, lo que no logró hacer.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: