EFESO S.A. c/ VALENTI, NINA FRANCISCA s/COBRO DE SUMAS DE DINERO
La actora Efeso S.A. promovió demanda por cobro de sumas de dinero. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó la sentencia de primera instancia, aumentando los montos correspondientes a la multa por atraso de obra y a los trabajos pendientes reclamados por la demandada reconviniente.
¿Quién es el actor?
Efeso S.A. (contratista)
¿A quién se demanda?
N.F.V. (comitente)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de sumas de dinero adeudadas por la comitente a la contratista en el marco de un contrato de locación de obra llave en mano.
¿Qué se resolvió?
La Cámara modificó la sentencia de primera instancia, elevando el monto de la multa por atraso de obra a $81.000 y el monto correspondiente a trabajos pendientes y reparaciones a $216.000, totalizando $297.000 a favor de la demandada reconviniente. Asimismo, condenó a Efeso S.A. a entregar la documentación técnica de la obra solicitada. Confirmó lo demás decidido por la instancia anterior.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara analizó detalladamente las cláusulas del contrato, los informes periciales, el reconocimiento recíproco de demoras, los cambios y adicionales introducidos en la obra, y determinó que el plazo de mora de la contratista fue de 540 días. Consideró razonable la multa diaria fijada en $150. Respecto a los trabajos pendientes y reparaciones, estimó procedente el monto reclamado en la reconvención de $216.000, en base a los informes periciales.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: