CORREDOR CENTRAL SA c/ EN - DNV s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
La empresa ejecutora de obras públicas reclamó intereses moratorios por el pago tardío de certificados de obra. La Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda por falta de acreditación de la mora imputable a la Dirección Nacional de Vialidad.
¿Quién es el actor?
Corredor Central S.A.
¿A quién se demanda?
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reclamación de intereses moratorios por pago tardío de certificados de obra pública.
¿Qué se resolvió?
La Cámara revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar parcialmente a la demanda. Consideró que la actora no acreditó debidamente la mora en el pago ni su imputabilidad a la DNV. Además, señaló las características del contrato de obra pública que determinan que los pagos de certificados son provisionales hasta la liquidación final. Por ello, rechazó la demanda.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- La prueba pericial no es concluyente para acreditar la mora y su imputabilidad a la DNV.
- La carga de la prueba sobre la existencia de la mora y su atribución al deudor recae en la actora, y ésta no logró acreditarlas.
- En el contrato de obra pública, los pagos de certificados son provisionales hasta la liquidación final, por lo que no se puede reclamar intereses moratorios.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: