EXO S.A. c/ STIEGLITZ CONSTRUCCIONES S.A. s/ORDINARIO
La actora promovió demanda por incumplimiento de contrato y daños contra la demandada contratista. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial modificó parcialmente la sentencia, admitiendo el reclamo por defectos y faltantes de obra y ordenando la entrega de planos conforme a obra.
¿Quién es el actor?
EXO S.A.
¿A quién se demanda?
STIEGLITZ CONSTRUCCIONES S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reclamación por incumplimiento contractual y daños derivados de la construcción de un edificio corporativo.
¿Qué se resolvió?
Se admitió parcialmente la demanda, condenando a la demandada a pagar $ 436.525,72 por defectos y faltantes de obra y a entregar los planos conforme a obra. Se modificó la sentencia en cuanto a la condena por pago de primas de seguros.
Fundamentos relevantes:
- La demora en la entrega de la obra se justificó por las prórrogas consensuadas informalmente entre las partes, incumpliendo las formalidades previstas contractualmente, pero siendo convalidadas por la conducta de las partes.
- Los montos retenidos por la actora no integraban el fondo de reparo, por lo que procedía el reintegro de los gastos acreditados.
- La entrega de los planos conforme a obra era una obligación a cargo de la contratista, que no acreditó su cumplimiento.
- Se confirmó parcialmente la reconvención por facturas impagas, en tanto la contabilidad de la actora las reconocía y la dirección de obra las había recibido.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: