OVALHO CONSTRUCCIONES S.R.L. c/ MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. s/ COBRO DE PESOS
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, revocando el rechazo de la demanda en cuanto a la devolución de fondos de reparo y estableciendo el pago de intereses por los fondos retenidos. La decisión se fundamentó en la valoración de la conducta procesal y la prueba producida.
- Quién demanda: Ovalho Construcciones S.R.L.
¿A quién se demanda?
Mundo Construcciones S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reclamación de devolución de fondos de reparo retenidos y pago por gastos improductivos y daños derivados de retrasos en las obras.
¿Qué se resolvió?
La Cámara revocó el rechazo de la demanda respecto a la retención de fondos de reparo, ordenando su devolución con intereses, y confirmó el rechazo respecto a gastos improductivos por demora, por falta de prueba concluyente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara analizó las cláusulas contractuales que regulan las retenciones y la naturaleza del contrato, concluyendo que las retenciones deben ser devueltas, ya que no se acreditó el incumplimiento de la demandada ni el uso de fondos para reparaciones defectuosas. Además, valoró la conducta procesal y la insuficiencia de prueba para aceptar el reclamo por gastos improductivos, señalando que esos riesgos fueron asumidos por el contratista. La omisión de la sentencia de pronunciarse expresamente sobre estos puntos fue considerada una omisión arbitraria, que motivó la anulación y el reenvío.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: