PETERSEN THIELE Y CRUZ SA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS c/ EN-DNV s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
La empresa Petersen Thiele y Cruz S.A. promovió demanda contra el Estado Nacional - Dirección Nacional de Vialidad por el pago de intereses moratorios devengados por el pago tardío de certificados de obra. La Cámara Contencioso Administrativo Federal modificó la sentencia y ordenó aplicar la tasa de interés prevista en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas.
¿Quién es el actor?
Petersen Thiele y Cruz S.A.
¿A quién se demanda?
Estado Nacional
- Dirección Nacional de Vialidad
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pago de intereses moratorios por atraso en el pago de certificados de obra
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda. La Cámara modificó la sentencia estableciendo que los intereses deben calcularse a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para descuentos sobre certificados de obra, y no a la tasa activa para operaciones de descuento de documentos comerciales.
Fundamentos principales:
- La mora en el pago de los certificados quedó acreditada con el informe pericial y las constancias administrativas, sin que la demandada lograra desvirtuar dicha situación.
- El Tribunal a quo erró al disponer la aplicación de la tasa activa del BNA para operaciones de descuento de documentos comerciales, debiendo aplicarse la tasa prevista en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas.
- Si bien la actora había acotado su reclamo a los criterios aplicados por la demandada, la Alzada no puede modificar el decisorio más allá de lo recurrido, salvo que se configure una reformatio in pejus.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: