ING. RICARDO CELSO & ASOCIADOS S.A. c/ CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE ALTA COMPLEJIDAD DR. DERAGOPYAN S.A. s/ORDINARIO

¿Qué se resolvió en el fallo?

- La actora Ingeniero Ricardo Celso & Asociados SA demandó al Centro Médico Diagnóstico por Imágenes de Alta Complejidad Dr. Deragopyan SA por incumplimiento contractual en el pago de certificados de obra y reclamó la indemnización por la mayor permanencia en obra.
- El tribunal consideró que existió responsabilidad concurrente de ambas partes por la demora en la ejecución de la obra, relacionada con la instalación de los ascensores. Si bien la provisión y contratación de los ascensores estuvo a cargo de la demandada, la constructora debía construir el espacio para su instalación y no demostró haber advertido oportunamente los inconvenientes con las dimensiones.
- Respecto al pago de los certificados, si bien se acreditó la demora, se consideró que las partes modificaron los plazos por correo electrónico para algunas facturas, por lo que no corresponde el cómputo de intereses en esos casos.
- En cuanto a la devolución del fondo de reparo, se ordenó que en la etapa de ejecución de sentencia se compensen los gastos de reparación reconocidos a la demandada con los montos retenidos por ese concepto, y que se otorgue la recepción definitiva de la obra.
- Finalmente, se modificó la tasa de interés aplicable, adoptándose la pactada contractualmente (el doble de la tasa activa del Banco Nación).