DENBAU S.A. c/ FIDEICOMISO EMPRENDIMIENTO ESTRELLA DEL SUR/FIDUCIARIA: BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. s/ORDINARIO
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia y modificó la condena en costas.
¿Quién es el actor?
DENBAU SA
¿A quién se demanda?
FIDEICOMISO EMPRENDIMIENTO ESTRELLA DEL SUR/BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de pesos y daños y perjuicios por resolución del contrato de obra
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar parcialmente a la demanda. Se rechazaron la mayoría de los rubros reclamados por considerar que no se acreditó la responsabilidad de la demandada en la rescisión del contrato. Se admitió el reclamo por avance de obra sin certificar. Se modificó la condena en costas, imponiéndolas en el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara consideró que las demoras en el avance de la obra no fueron responsabilidad del fideicomiso demandado, y que fueron las propias dificultades económicas de la actora las que la llevaron a rescindir el contrato de manera unilateral. Además, se determinó que el flujo de fondos mensual reclamado por la actora no era realista ni acorde a lo previsto en el contrato.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: