SOCMER S.A.C.I.F.I.C. c/ FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA s/ORDINARIO

La demandada Fundación Universidad Católica Argentina reclamó el pago de mayores costos incurridos por el incumplimiento del contrato de obra por parte de la contratista Socmer S.A. La Cámara de Apelaciones revocó parcialmente la sentencia y condenó a Socmer S.A. al pago de dichos costos.

Incumplimiento contractual Reconvencion Contrato de obra Mayores costos Creditos post concursales Atrasos

Fecha de Sentencia: 28/12/2023

Resumen: La demandada Fundación Universidad Católica Argentina reclamó el pago de mayores costos incurridos por el incumplimiento del contrato de obra por parte de la contratista Socmer S.A. La Cámara de Apelaciones revocó parcialmente la sentencia y condenó a Socmer S.A. al pago de dichos costos.

Número de Expediente: COM 016339/2016

Provincia: Ciudad de Buenos Aires

Instancia: Cámara de Apelaciones

Jurisdicción: Nacional

Fuero: NACIONAL EN LO COMERCIAL

Tribunal/Juzgado: CAMARA COMERCIAL - SALA D

¿Quién es el actor?

Socmer S.A.

¿A quién se demanda?

Fundación Universidad Católica Argentina

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de certificado de obra n° 20 y fondo de reparo

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelaciones revocó parcialmente la sentencia y condenó a Socmer S.A. a pagar a la Fundación Universidad Católica Argentina la suma de $8.532.895,55 más intereses, por los mayores costos incurridos por el incumplimiento del contrato de obra. La Cámara consideró que el crédito reclamado por la Fundación en la reconvención no estaba alcanzado por el concurso preventivo de Socmer S.A., al tratarse de obligaciones posteriores a la presentación en concurso. Además, las pericias técnicas y contables demostraron los atrasos y mayores costos incurridos por la Fundación luego del abandono de la obra por parte de Socmer S.A.

Ver fallo completo

Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: