SERVICIOS VERTUA SA c/ ENERGIA ARGENTINA SA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
Servicios Vertúa S.A. apeló la nulidad de la resolución que rescindió su contrato con ENARSA por incumplimientos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia, argumentando que la rescisión fue arbitraria y carecía de fundamento.
Recurso de apelacion
Nulidad
Contrato de obra publica
Rescision
Energia argentina s.a.
Servicios vertua s.a.
Conflictos sociales
Fuerza mayor
Motivacion administrativa
Ley 13.064
¿Quién es el actor?
Servicios Vertúa S.A.
¿A quién se demanda?
Energía Argentina S.A. (ENARSA)
- Objeto de la demanda: Nulidad de la resolución que rescindió el contrato de obra pública.
- Decisión del tribunal: Se confirma la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La resolución 01/17 está viciada en sus elementos esenciales: causa, motivación y finalidad. ENARSA se basó en hechos falsos al alegar abandono de obra, ignorando que la paralización fue consecuencia de exigencias administrativas y conflictos sociales. La falta de consideración de estos antecedentes vicia la motivación del acto administrativo, tornándolo nulo de nulidad absoluta e insanable."
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: