IGLESIAS Y OTERO CONSTRUCCIONES SRL C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION ANULATORIA
El actor promovió recurso de apelación contra la resolución que rescindió un contrato de obra pública. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo confirmó el fallo de primera instancia, sosteniendo que la paralización de la obra por parte de la empresa no estaba justificada.
Actor: Iglesias y Otero Construcciones SRL Demandado: Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Objeto: Anulación de la resolución que rescindió el contrato de obra. Decisión: Se confirmó el rechazo de la pretensión anulatoria.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La exceptio non adimpleti contractus no resulta aplicable lisa y llanamente en materia de contratos administrativos... el incumplimiento de la Administración no autoriza similar comportamiento al particular contratista." "La conducta observada por la Empresa actora no encuadra en tal calificación... ante el avance de obra comprobado por la Autoridad, aquella optó per se, y sin previo aviso, paralizar totalmente la continuidad de las tareas." "La rescisión del contrato se sustentó en incumplimientos que, tanto el contrato como la normativa a la que se sometió el vínculo administrativo, sancionan con ese modo de extinción."
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: