NOROESTE CONSTRUCCIONES SA c/ EN- DNV s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
La empresa constructora reclamó que se fije un plazo a la Dirección Nacional de Vialidad para el pago del crédito por intereses derivados de pagos efectuados en mora de certificados de obra pública. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo de la demanda al considerar que la mora invocada no se encontraba debidamente acreditada.
Intereses
Certificados de obra
Contrato de obra publica
Pago en mora
Imputabilidad de la mora
¿Quién es el actor?
Noroeste Construcciones SA
¿A quién se demanda?
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Fijación de plazo para liquidación y pago de intereses por pago en mora de certificados de obra en el marco del "Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA)
- Mallas 401 y Malla 402".
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda, al considerar que si bien se acreditó la demora en los pagos, no surgía que esa mora fuera imputable a la DNV. La periticia contable efectuó diversas liquidaciones, pero no logró probar que la tardanza en los pagos fuera atribuible a la demandada. Asimismo, se señaló que en los contratos de obra pública los pagos parciales son provisorios, por lo que no es posible afirmar la exigibilidad del crédito reclamado.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: