JOSE J CHEDIACK SAICA c/ EN-DNV s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
La empresa José J. Chediack SAICA reclamó el cobro de intereses moratorios por el pago tardío de certificados de obra y fondos de reparo. La Cámara Contencioso Administrativa Federal revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda al considerar que la empresa no acreditó la mora imputable a la Dirección Nacional de Vialidad.
¿Quién es el actor?
José J. Chediack SAICA
¿A quién se demanda?
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de $10.402.484,80 en intereses moratorios por pago tardío de certificados de obra y fondos de reparo
¿Qué se resolvió?
Se revoca la sentencia de primera instancia y se rechaza la demanda. La Cámara consideró que la empresa no logró acreditar de manera concluyente la mora imputable a la DNV. Si bien el peritaje contable evidenció demoras en los pagos, no estableció que fueran atribuibles a la demandada. Además, se destacó que en un contrato de obra pública los pagos son provisionales hasta la liquidación final, por lo que la exigibilidad del crédito reclamado no quedó probada. En consecuencia, se revocó la sentencia de primera instancia y se rechazó la demanda, con costas a la parte actora.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: