Logo

VIALCO SA c/ EN-DNV-RESOL 777/01 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

La Cámara Contencioso Administrativa Federal rechaza el recurso extraordinario federal interpuesto por la empresa contra la revocación de la sentencia de primera instancia sobre la mora en la emisión de certificados de obra.

Recurso extraordinario Valoracion de la prueba Certificados de obra Contencioso administrativo Mora estatal

¿Qué se resolvió en el fallo?

La empresa Vialco SA promovió demanda contra el Estado Nacional
- Dirección Nacional de Vialidad por la mora en la emisión de los certificados de adecuación provisoria y redeterminación definitiva de precios de las obras de las que había resultado adjudicataria. La Cámara Contencioso Administrativa Federal revocó la sentencia de primera instancia que había considerado acreditada la mora estatal, entendiendo que los agravios de la empresa sólo implican su disconformidad con aspectos de hecho y prueba. La empresa interpuso recurso extraordinario federal, que fue declarado inadmisible por la Cámara. Sostuvieron que los argumentos de la recurrente no configuran un caso de arbitrariedad que habilite la intervención excepcional de la Corte Suprema, ya que se limitan a cuestionar la valoración de la prueba realizada por los tribunales ordinarios.

Buscá fallos judiciales y jurisprudencia relevante para tu caso

Accedé a la base de datos más completa de jurisprudencia argentina. Encontrá sentencias de todos los fueros y jurisdicciones, con análisis detallado y keywords relevantes.

Comenzar