CAMINOS DEL PARANA SA c/ EN-DNV-LEY 13064 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
La empresa CAMINOS DEL PARANÁ SA demandó a la Dirección Nacional de Vialidad para que se fijara un plazo para el pago de intereses por mora en certificados de obra. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia, considerando acreditada la mora en el pago.
Actor: CAMINOS DEL PARANÁ SA Demandado: Dirección Nacional de Vialidad Objeto: Pago de intereses por mora en certificados de obra pública Decisión: Se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El juez a quo hizo lugar a la demanda entablada por la firma CAMINOS DEL PARANÁ SA contra la DNV, con el objeto de que se fijara un plazo para el pago del crédito reclamado en concepto de intereses previstos en el artículo 48 de la Ley Nº 13.064". "La sentencia apelada hizo mérito de las constancias de la causa para determinar la existencia de mora en el pago de los certificados objeto de autos". "La DNV no cuestionó que la actora hubiera sido la empresa contratada para realizar las obras indicadas en el escrito de inicio".
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: