INGESUD S.R.L. C/ MUNICIPALIDAD DE LOBERIA S/ PRETENSION ANULATORIA (374)
Ing. Ingesud S.R.L. y Javier Larrea demandaron a la Municipalidad de Lobería por la anulación de decretos que rescindieron contratos de obra pública. El Tribunal rechazó las demandas, considerando que los contratistas incurrieron en incumplimientos que justificaron la rescisión.
Contencioso administrativo
Anulacion de decretos
Rescision de contrato
Incumplimiento
Obras publicas
Municipalidad
Due process
Razonabilidad
Fuerza mayor
Certificados de obra
Actor: Ingesud S.R.L. y Javier Larrea Demandado: Municipalidad de Lobería Objeto: Anulación de los decretos 1061 y 1062 que rescindieron contratos de obra pública Decisión: Se rechazan las demandas de los actores
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Los contratistas paralizaron las obras de forma unilateral, lo que justifica la rescisión del contrato. La Municipalidad no incurrió en incumplimiento que impidiera la ejecución de las obras. La decisión de rescindir fue razonable y ajustada a derecho." "La falta de pago de certificados no justifica la paralización de las obras, dado que la demora no era tal que impidiera el cumplimiento de las obligaciones."
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: