LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE PATAGONES S/ PRETENSION ANULATORIA
Lo Bruno Estructuras S.A. promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Patagones por falta de pago de certificados de obra. El Tribunal rechazó la demanda, argumentando que la falta de pago se debía a la demora en los desembolsos de la Dirección Nacional de Vialidad.
Actor: Lo Bruno Estructuras S.A. Demandado: Municipalidad de Patagones Objeto: Pago de certificados de obra impagos. Decisión: Se rechazó la demanda interpuesta por Lo Bruno Estructuras S.A.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Se encuentra probado que los pagos que el Municipio giraba al contratista LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. dependían de desembolsos de origen nacional y no habiéndose acreditado -al menos en los términos del planteo efectuado por la parte actora
- una demora atribuible a la comuna el rechazo de la demanda se impone."
"A mayor abundamiento, cabe destacar que -corrido el traslado de la contestación de demanda
- la actora nada manifiesta en relación a lo señalado por la Comuna respecto de que 'la empresa LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. en todo momento supo que la Dirección de Vialidad Nacional era el organismo financiante de la obra en cuestión.'"
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: