SYLPA SRL C/ MUNICIPALIDAD DE PATAGONES S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS
SYLPA SRL promovió demanda contenciosa administrativa contra la Municipalidad de Patagones por el reconocimiento de redeterminaciones de precios e intereses por mora en el pago de certificados de obra. El Tribunal rechazó la demanda, argumentando que los pagos dependían de desembolsos del ENOHSA y no se acreditó demora atribuible al Municipio.
Actor: SYLPA SRL Demandado: MUNICIPALIDAD DE PATAGONES Objeto: Reconocimiento y pago de redeterminaciones de precios e intereses por mora en el pago de certificados de obra. Decisión: Se rechazó la demanda interpuesta por SYLPA SRL.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El rechazo del pago de intereses por mora en el pago de los certificados de obra se impone, dado que se encuentra probado que los pagos que el Municipio giraba a la contratista dependían de desembolsos de origen nacional y no habiéndose acreditado una demora atribuible a la comuna." "La obra fue librada al uso de los usuarios el 27 de diciembre de 2018, lo cual, a tenor de lo dispuesto por el artículo 51 de la ley provincial de obras públicas Nº 6021 implica el derecho del contratista a tener por recibida provisionalmente la obra." "El acta acuerdo para la finalización de la obra establece que los pagos se realizarán una vez concluida la totalidad de la obra, y no habiendo la actora acreditado que se haya concluido la totalidad de la obra, el reclamo no puede prosperar."
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: